контракт

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

 0123300014213000022-0153684-01

с. Талдан                                                                     « 26 »   июня  2013 г.

Администрация Талданского сельсовета  Сковородинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице Главы администрации Зиновьева Александра Васильевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны,  и ООО «Брус», в лице  директора Петрова Юрия Васильевича, действующего на основании  Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Настоящий контракт заключается по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту автомобильной  ул. Лисина, с. Талдан (далее - работы), протокол № 22-2 от «25» июня 2013 года, победителем которого стал Подрядчик.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы  по ремонту автомобильной дороги (далее - работы) в соответствии с техническим заданием, а Муниципальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.  

1.3. Место выполнения работ: РФ, Амурская область, Сковородинский район, с. Талдан, ул. Лисина.

1.4. Указанные работы выполняются  силами Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

1.5. Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней  с даты заключения Контракта предоставить на утверждение Муниципальному заказчику локальную смету, составленную в соответствии с Техническим заданием, которая будет являться неотъемлемо частью настоящего контракта (Приложение № 1).

2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.   Цена Контракта, определена по результатам проведенного открытого аукциона, и составляет 4803578,99 руб. (четыре миллиона восемьсот три тысячи пятьсот семьдесят восемь  руб.99 коп.).

2.2. Цена Контракта включает общую стоимость ремонтных работ, все расходы по транспортировке материалов и оборудования,  погрузо-разгрузочные работы и другие сопутствующие  расходы, связанные с исполнением Контракта, включая налоги и сборы.

2.3. Цена  Контракта   устанавливается на весь период действия Контракта и может быть изменена, только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.4. Оплата выполненных работ  по настоящему Контракту производится  Муниципальным заказчиком в российских рублях по безналичному расчету, перечислением денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями в течение 30 банковских дней, на основании  подписанного Сторонами Акта о приёмке выполненных работ (в том числе промежуточных) по форме (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) при предоставлении счета, счета-фактуры.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  3.1. Начало работ: на следующий день после подписания сторонами Контракта.

3.2. Окончание работ: работы должны быть выполнены до 31 августа 2013 года с момента подписания сторонами Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1.Обеспечить доступ Подрядчика к объекту, указанному в п. 1.3. настоящего контракта.

4.1.2. Принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренном настоящим контрактом.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Осуществлять контроль  за выполнением работ, производить  проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и изделий условиям настоящего Контракта, проверяет качество выполненных работ в соответствии с действующим СНиП 12.01-2004 «Организация строительства». 

4.2.2.Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ  или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.

4.2.4.Не принимать выполненные работы, в случае:

- осуществления  подрядчиком  работ с отступлением от документации, СНиПов и других нормативно-технических документов,

- замены материалов и конструкций без согласования с Заказчиком;

- не обеспечения Подрядчиком  качества работ;

- предоставления неполного пакета документов,

- предоставления пакета документов оформленного не надлежащим образом,

- не устранения дефектов в работах, выполненных Подрядчиком.

4.3.Подрядчик обязан:

4.3.1. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования оборудования, материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране материалов, оборудования, изделий, строительной техники и другого имущества,  результатов работы от начала работ и до их приемки Муниципальным заказчиком.

4.3.4. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, требованиям ГОСТ, СниП, техническим условиям, стандартам, санитарным нормам и другим нормативным документам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.5. Обеспечить качество используемых материалов, соответствие применяемого оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем требованиям ГОСТ, СниП, техническим условиям, стандартам. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за применение качественных, безопасных материалов и  методов строительства. Все изменения по сметной документации, в том числе увеличение объемов и замена материалов, предусмотренных сметной документацией, возможна только по согласованию с Муниципальным заказчиком, но  в пределах общей стоимости Контракта.

4.3.6. Все материалы, используемые Подрядчиком, должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иные необходимые документы, должны быть представлены Муниципальному заказчику за 10 (десять) дней до начала выполнения работ.

4.3.7. Согласовать с Муниципальным заказчиком передвижение сотрудников и транспорта во время выполнения работ в целях обеспечения лечебного процесса.

4.3.8. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, за свой счет.

4.3.9. Выполнить работы в полном соответствии с утвержденной сметной документацией, строительными нормами и правилами.

4.3.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим контрактом.

4.3.11. В трехдневный срок со дня приемки работ, вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком в течение 5 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ. Муниципальный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия их объема, качества, требованиям, изложенным в настоящем контракте.

5.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приеме выполненных работ  (форма КС – 2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС-3)              

5.3. В случае отказа Муниципального  заказчика принять выполненные работы из-за обнаруженных недостатков, Муниципальный  заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ, с указанием на необходимые доработки, которые Подрядчик в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней (если специально не оговорен иной срок) с момента направления Муниципальным заказчиком мотивированного отказа устраняет своими силами и за свой счет, после чего Стороны возвращаются к процедуре подписания соответствующего Акта.

5.5. Приемка скрытых работ осуществляется до выполнения последующих работ с составлением актов освидетельствования этих работ.

5.6. Подрядчик извещает Муниципального заказчика за сутки до начала приемки, о готовности ответственных конструкций и скрытых работах и приступает к выполнению последующих работ только после приемки Муниципальным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  Муниципального заказчика или он не был информирован об этом, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно  указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее.

5.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим контрактом, Муниципальный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6. ГАРАНТИЯ

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, включая качество используемого строительного материала, комплектующих и крепежных элементов.

6.2. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев на работы с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ на весь объем выполненных работ. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Муниципальным заказчиком акта о приеме выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) дней от составления акта Муниципальный заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно или с привлечением экспертной организации – независимого эксперта.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы за экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

6.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в установленные сроки, Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока. Размер такой неустойки составляет 0,1 % от стоимости контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

7.3. В случае  выполнения работ ненадлежащего качества Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки  в 1 % от стоимости работ, подлежащих выполнению, которые были выполнены ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Муниципальным заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным в п. 4.3.4.. настоящего Контракта.

7.4. В случае  нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки  в размере 1 % от стоимости работ которые были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Муниципальным заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ до момента исполнения обязательств Подрядчиком в надлежащем объеме.

7.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Муниципальный заказчик.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Муниципальным заказчик несет Подрядчик.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет 10 %, и предоставлено в форме  банковской гарантии.

8.2. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Контракта в виде залога, указанные средства  возвращаются Подрядчику Муниципальным  заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту,    в течение 30 дней после завершения Подрядчиком своих обязательств по  Контракту и со дня получения  Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение настоящего Контракта представлено в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, то срок действия такой банковской гарантии должен включать в себя исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

            8.3. В случаях, если  настоящий Контракт расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, обеспечение Контракта не подлежит возврату.

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-хдневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения капитального ремонта и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе: изменения сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Амурской области, в установленном законодательством России порядке.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1.Внесение изменений и дополнений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных Гражданских кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94- ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре муниципальных контрактов.

12.2.Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и регистрации в Реестре муниципальных контрактов.

12.3. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.4.Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

12.5.Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Муниципального заказчика.

12.6.Подрядчик несет ответственность по настоящему контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.8.При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде (направляют уведомления) в трехдневный срок.

12.9.Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими «Сторонами» и действует до обоюдного надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

12.10. Неотъемлемой частью настоящего контракта является локальная смета (Приложение №1).

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение № 1

 к  муниципальному контракту

 № ______ от _______________

С М Е Т А