аукцион дороги 13г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового отдела
Администрации Талданского сельсовета
______________________ А.Г. Давыдова
|
УТВЕРЖДАЮ
Глава Талданского сельсовета
_____________ А.В. Зиновьев
|
СОГЛАСОВАНО
Главный специалист- юрист
Администрации Талданского сельсовета
___________________ О.М. Емельянова
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
(открытый аукцион в электронной форме)
на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул.Лисина
ул. Лисина с. Талдан
|
Классификация по КБК
Глава
|
Раздел (подраздел)
|
Целевая статья
|
Вид расходов
|
КОСГУ
|
|
|
|
|
|
с. Талдан
2013 год
|
Содержание документации об аукционе:
ЧАСТЬ I.
|
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
|
|
Раздел 1.1.
|
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
|
|
Раздел 1.2.
|
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
|
|
1.
|
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
|
|
2.
|
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
|
|
2'.
|
ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
|
|
3.
|
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
|
|
4.
|
ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
|
|
5.
|
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
|
|
6.
|
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
|
|
7.
|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
|
|
8.
|
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
|
|
Раздел 1.3.
|
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
|
|
ЧАСТЬ II.
|
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
|
|
ЧАСТЬ III.
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
|
|
ЧАСТЬ IV.
|
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
КОНТРАКТА
|
|
ЧАСТЬ V. ФОРМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Раздел 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее - аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Любой участник размещения заказа может бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на электронной площадке на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме – www.sberbank-ast.ru, и в случае, если он получил аккредитацию на указанной электронной площадке, он вправе направить на её адрес запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.
Раздел 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Законодательное регулирование.
Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
1.2. Государственный заказчик, заказчик, уполномоченный орган.
Государственный заказчик – орган государственной власти Амурской области, орган управления государственными внебюджетными фондами, казенное учреждение, иные получатели средств областного бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования (далее – Заказчик).
Заказчик – бюджетное учреждение при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения (далее – Заказчик).
Уполномоченный орган – орган исполнительной власти Амурской области, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для государственных нужд Амурской области.
1.3. Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнение работ, оказание услуг.
1.3.1. Заказчик, Уполномоченный орган осуществляет выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте контракта.
1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени и на условиях, указанных в Информационной карте аукциона.
1.4. Начальная максимальная цена государственного контракта, договора бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – контракт). Порядок формирования цены контракта.
1.4.1. Начальная максимальная цена контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении контракта по итогам аукциона.
1.4.2. Порядок формирования цены контракта указан в Информационной карте аукциона.
1.5. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты.
1.5.1. Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.
1.5.2. Форма, срок и порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.
1.6. Требования к Участникам размещения заказа.
1.6.1. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1.6.1.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона);
1.6.1.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.6.1.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
1.6.1.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
1.6.2. При размещении заказа путем проведения аукциона Заказчик, Уполномоченный орган вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:
1.6.2.1. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;
1.6.2.2. обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона).
1.6.3. Заказчиком, Уполномоченным органом устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и указан в Информационной карте аукциона. Такое требование в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.
1.7. Расходы на участие в аукционе.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик, Уполномоченный орган не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
1.8. Преференции.
1.8.1. В случае если Заказчик, Уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона.
Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
2.1. Содержание документации об аукционе.
2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, размещенную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.
2.1.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.
2.2. Разъяснение документации об аукционе.
2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, Уполномоченного органа или аукционной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений документации об аукционе.
2.2.3. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.
2.2.4. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Уполномоченному органу. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Уполномоченный орган, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил Уполномоченному органу не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.3. Изменения к документации об аукционе.
2.3.1. Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в Информационной карте аукциона. Изменение предмета аукциона не допускаются.
2.3.2. В течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте.
2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 (семь) дней.
2.4. Отказ от проведения аукциона.
2.4.1. Заказчик, Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Уполномоченным органом в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
2'. ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2'.1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, направляются Заказчиком, Уполномоченным органом, оператором электронной площадки, либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов.
2'.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, направляемые Заказчиком, Уполномоченным органом, либо размещаемые ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа, Заказчика, уполномоченного органа, если иное не предусмотрено законодательством.
2'.3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику размещения заказа, Заказчику, в Уполномоченный орган или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки, либо заверены оператором электронной площадки с помощью программных средств.
2'.4. Наличие электронной цифровой подписи лиц, указанных в п. 2'.2.-2'.3. настоящего раздела, и заверение электронных документов оператором электронной площадки с помощью программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно участника размещения заказа, оператора электронной площадки, Заказчика, Уполномоченного органа, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.
2'.6. В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, в документацию об открытом аукционе в электронной форме, разъяснений положений документации об открытом аукционе оператор электронной площадки направляет уведомление о таких извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом аукционе.
2'.7. При направлении оператором электронной площадки Заказчику, в Уполномоченный орган документов и сведений в форме электронных документов, полученных от имени участника размещения заказа, до подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность сведений об участнике размещения заказа, направившем такие документы в порядке, установленном условиями функционирования электронных площадок.
2'.8. В случае, если настоящим разделом предусмотрено направление документов и сведений Заказчиком, Уполномоченным органом, участнику размещения заказа или участником размещения заказа Заказчику, в Уполномоченный орган, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.
2'.9. Документы и сведения, связанные с проведением открытого аукциона в электронной форме и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форме в соответствии с настоящим разделом, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (Инструкция по заполнению)
3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть составлены на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.
3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.
3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:
3.2.2.1. При размещении заказа на поставку товара:
а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.
3.2.2.2. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг.
3.2.2.3. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное в п. 3.2.2.2., в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2., указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;
б) согласие предусмотренной п. 3.2.2.2, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
3.2.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.
3.2.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и если такие требования предусмотрены документацией об аукционе (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона);
3) копии документов, подтверждающих обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона);
4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком в документации об аукционе установлено требование выполнения участником за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчика, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа) (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона);
5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона);
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
3.2.4. Непредоставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в аукционе.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
3.3. Количество заявок на участие в аукционе.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.4. Форма аукционного предложения по цене контракта.
Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение (-я) о цене контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2. настоящего Раздела.
3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками.
Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе
4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.
4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Уполномоченному органу первую часть заявки на участие в открытом аукционе.
4.1.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункты 3.2.2. и 3.2.3. настоящего Раздела). Указанные электронные документы подаются одновременно.
4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется оператором электронной площадки и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.
4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Раздела признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.
4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.
5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.
5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:
1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящего Раздела или предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящего Раздела, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.
5.2. Процедура проведения аукциона в электронной форме.
5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения 2 (двух) дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.
5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.
5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном пунктом 5.2., за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.
5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего Раздела.
5.2.9. При проведении аукциона участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:
1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;
2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.
5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела.
5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программых и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе.
5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящего Раздела аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение с минимальной цене контракта на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требований предусмотренных п.п.1 и 3 пункта 5.2.9. настоящего Раздела.
5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.
5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.
5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
5.2.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.
5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Закона о размещении заказов о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих осебенностей:
1) аукцион в соответствии с п. 5.2.17. проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
2) в случае проведения аукциона в соответствии с п. 5.2.17 участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной с содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа;
3) в случае проведения аукциона на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта предусмотренном документацией об аукционе, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе, проводимом в соответствии с п. 5.2.17.
5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.
5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктом 5.2.18. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет в Уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта, которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные п.п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ст. 41.4 Закона о размещении заказов и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.
5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.
5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим Разделом, Законом о размещении заказов, независимо от времени окончания аукциона.
5.3. При проведении открытого аукциона какие-либо переговоры Заказчика, Уполномоченного органа, аукционной комиссии, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.
6.1.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные в Уполномоченный орган оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
6.1.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.
6.1.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела.
6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего Раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее в Уполномоченный орган по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Уполномоченного органа, оператор электронной площадки направляет в Уполномоченный орган, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.
6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать 4 (четыре) дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.
6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3. настоящего Раздела, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Закона о размещении заказа, или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Закона о размещении заказа, или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Закона о размещении заказа, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона о размещении заказа.
6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком, Уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Закона о размещении заказа, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Уполномоченным органом на электронной площадке.
6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.
6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. и 6.1.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.
6.1.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Закона о размещении заказа (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с Законом о размещении заказов и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Закона о размещении заказа блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.
6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи его Заказчиком в течение 4 (четырех) дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. настоящего Раздела протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Закона о размещении заказа. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения контракта.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
7.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Закона о размещении заказа признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.
7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7. настоящего Раздела протокола направляет оператору электронной площадки проект контракта без подписи заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.
7.4. В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Заказчиком, Уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта (в Информационной карте документации об аукционе) или предусмотренный частью 4.1. статьи 41.12. Закона о размещении заказа протокол разногласий.
7.4.1. Участник аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями статьи 41.12. Закона о размещении заказа, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении аукциона, документации об аукционе и заявке на участие в аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику.
7.4.2. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона, с которым заключается контракт, Заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.
7.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных частью 4.2. статьи 41.12 Закона о размещении заказа, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.
7.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных частью 4.2 статьи 41.12 Закона о размещении заказа, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный частью 4.1 статьи 41.12. Закона о размещении заказа протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику.
7.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 7.4.4. настоящего Раздела оператором электронной площадки протокола разногласий Заказчик рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 7.4.2 настоящего Раздела, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 7.4.4 настоящего Раздела, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Закона о размещении заказа.
7.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 7.4.2. и 7.4.4 настоящего Раздела, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.
7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Закона о размещении заказа, оператор электронной площадки направляет Заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.
7.6. Заказчик, уполномоченный орган в течение 3 (трех) дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 41.12 Закона о размещении заказа.
7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, направляет подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.
7.7.1. Участник аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12 Закона о размещении заказа, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных ст. 41.12 Закона о размещении заказа, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении 13 (тринадцати) дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 Закона о размещении заказа протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12 Закона о размещении заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.
7.8. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7. настоящего Раздела.
7.9. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
7.10. В случае, если Заказчиком, Уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком, Уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
8.1. Контракт заключается с Победителем (участником) аукциона только после предоставления Заказчику обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе.
Предоставленным обеспечением должны быть обеспечены все обязательства Исполнителя по заключаемому контракту, определенные в проекте контракта, включая выплату Заказчику штрафов, пеней и компенсаций, предусмотренных контрактом.
8.2. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная копия лицензии банка, иного кредитного учреждения или страховой организации, выдавших банковскую гарантию (далее - банк), на право осуществления данного вида деятельности. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной документацией об аукционе в качестве размера обеспечения исполнения контракта. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на реквизиты протокола аукционной комиссии, на основании которого с данным Участником заключается Контракт. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом предусмотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг и не менее 1 (одного) месяца покрывать такой срок. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной.
8.3. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде залога денежных средств, денежные средства перечисляются Участником на лицевой счет Заказчика, указанный в Информационной карте аукциона. Участник вправе предоставить обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств также и в форме вклада (депозита). Факт внесения Участником залога денежных средств на счет подтверждается оригиналом платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения контракта.
Порядок возврата участникам денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта:
- денежные средства, внесенные Участником в качестве обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств, возвращаются такому Участнику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту после подписания Заказчиком соответствующего акта (приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и др.) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования о возврате денежных средств от Участника.
Денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет, указанный Участником в письменном требовании о возврате денежных средств.
В случае уклонения от надлежащего исполнения контракта и не исполнения Участником контракта, а также в случае существенного нарушения Участником обязательств по контракту, денежные средства, внесенные Участником в качестве обеспечения исполнения контракта, не возвращаются.
В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Участником своих обязательств по Контракту, соответствующий Участник обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.
В случаях, когда в соответствии с Законом о размещении заказов Участнику не возвращаются внесенные им денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта, указанные средства перечисляются в доход бюджета.
8.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения контракта.
8.5. Сведения о победителе аукциона или участнике аукциона, заявке которого присвоен второй номер, уклонившихся от заключения контракта, а также о подрядчиках, с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
Раздел 1.3. Информационная карта аукциона
№
|
Наименование положения информационной карты
|
Описание положения информационной карты
|
1.
|
Форма торгов
|
Открытый аукцион в электронной форме
|
2.
|
Адрес электронной площадки
|
www.sberbank-ast.ru
|
3.
|
Наименование Заказчика, контактная информация
|
Наименование: Администрация Талданского сельсовета Сковородинского района
Место нахождения, почтовый адрес: Российская Федерация, 676020, Амурская область, Сковородинский район, с. Талдан, ул. Лисина,46а.
телефон: 8(41654) 24-529
e-mail: sovettaldan@gmail.com
|
4.
|
Наименование уполномоченного органа, контактная информация
|
Администрация Сковородинского района
(Российская Федерация, 676014, Амурская область, Сковородинский район, г.Сковородино, ул.Победы,33) munzakaz.skv@mail.ru
(Борисенко Ирина Владимировна) тел/ 41654/22163
|
5.
|
Предмет аукциона (контракта)
|
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Лисина с. Талдан
|
6.
|
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
|
Место выполнения работ:
Амурская область, Сковородинский район, с. Талдан, ул. Лисина.
Условия выполнения работ: в соответствии с проектом контракта (часть II документации).
Сроки выполнения работ:
Начало работ - с момента заключения Контракта, окончание выполнения работ – до 31 августа 2013 г.
|
7.
|
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
|
4 803 578,99 (четыре миллиона восемьсот три тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 99 копеек.
Российский рубль.
Цена контракта выведена путем расчета, составленного на основании территориальных единичных расценок и представлена в виде локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1).
|
8.
|
Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
|
«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
В течение десяти минут с момента завершения любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10. Закона о размещении заказов.
|
9.
|
Источник финансирования
|
Средства областного бюджета- 4 563 429,00
Средства бюджета поселения – 240 149,99
|
10.
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
|
Авансирование работ по Контракту не предусмотрено Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком в безналичной форме в срок не позднее 30 (тридцать) дней после подписания акта о приёмке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), в объеме средств, указанных в справке по форме КС-3.
|
11.
|
Требования к Участникам размещения заказа.
|
1.Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона:
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3.Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
4.Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
|
12.
|
Требования к содержанию и составу заявки
|
Необходимые документы указаны в п. 3.2.2.2. и п.3.2.3. Раздела 1.2. документации об аукционе.
|
13.
|
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
|
В соответствии с Частью II. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» и Частью III. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ».
|
14.
|
Дата и время окончания срока подачи заявок
|
«18» июня 2013 года в 09:00 часов
(по местному времени)
|
15.
|
Дата окончания срока рассмотрения заявок
|
«19» июня 2013 года.
|
16.
|
Дата проведения аукциона
|
«24» июня 2013 года.
|
17.
|
Порядок формирования цены контракта
|
Общая стоимость работ по Контракту включает в себя сумму налога на добавленную стоимость (НДС), стоимость используемых материалов, а также все иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств, взятых на себя по условиям Контракта.
|
18.
|
Сведения о валюте
|
Цена указана в рублях Российской Федерации.
|
19.
|
Обеспечения заявки
|
Размер обеспечения заявки составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.
Сумма обеспечения заявки составляет:
240 178,95 (двести сорок тысяч сто семьдесят восемь) рублей 95 копеек.
|
20.
|
Обеспечение исполнения контракта
|
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10% от цены контракта.
Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
В случае выбора залога денежных средств обеспечение исполнения контракта перечисляется на счет Заказчика Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.
В платёжном поручении в графе «назначение платежа» указывается: «обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Лисина, с. Талдан».
В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта.
|
21.
|
Возможность увеличения (изменения) количества поставляемых товаров в ходе заключения (исполнения) контракта
|
Не предусмотрено
|
22.
|
Возможность увеличения (изменения) количества поставляемых товаров при заключении контракта
|
Не предусмотрен
|
23.
|
Срок подписания контракта
|
Победитель должен подписать проект муниципального контракта в срок не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта.
|
24.
|
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям УИС и организациям инвалидов при участии в размещении заказа
|
Не предусмотрено
|
25.
|
Привлечение (субподрядчиков) к исполнению контракта
|
Не предусмотрено
|
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
С. Талдан «___» ____________2013 г.
Администрация Талданского сельсовета Сковородинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице Главы администрации Зиновьева Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, в лице______________, действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Настоящий контракт заключается по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту автомобильной ул. Лисина, с. Талдан (далее - работы), протокол № ____ от «____» ______20___ года, победителем которого стал Подрядчик.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги (далее - работы) в соответствии с техническим заданием, а Муниципальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.3. Место выполнения работ: РФ, Амурская область, Сковородинский район, с. Талдан, ул. Лисина.
1.4. Указанные работы выполняются силами Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.
1.5. Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить на утверждение Муниципальному заказчику локальную смету, составленную в соответствии с Техническим заданием, которая будет являться неотъемлемо частью настоящего контракта (Приложение № 1).
2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта, определена по результатам проведенного открытого аукциона, и составляет _________,__ руб. (__________________________ руб. ___ коп.).
2.2. Цена Контракта включает общую стоимость ремонтных работ, все расходы по транспортировке материалов и оборудования, погрузо-разгрузочные работы и другие сопутствующие расходы, связанные с исполнением Контракта, включая налоги и сборы.
2.3. Цена Контракта устанавливается на весь период действия Контракта и может быть изменена, только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Муниципальным заказчиком в российских рублях по безналичному расчету, перечислением денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями в течение 30 банковских дней, на основании подписанного Сторонами Акта о приёмке выполненных работ (в том числе промежуточных) по форме (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) при предоставлении счета, счета-фактуры.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начало работ: на следующий день после подписания сторонами Контракта.
3.2. Окончание работ: работы должны быть выполнены до 31 августа 2013 года с момента подписания сторонами Контракта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1.Обеспечить доступ Подрядчика к объекту, указанному в п. 1.3. настоящего контракта.
4.1.2. Принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренном настоящим контрактом.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Осуществлять контроль за выполнением работ, производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и изделий условиям настоящего Контракта, проверяет качество выполненных работ в соответствии с действующим СНиП 12.01-2004 «Организация строительства».
4.2.2.Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.
4.2.4.Не принимать выполненные работы, в случае:
- осуществления подрядчиком работ с отступлением от документации, СНиПов и других нормативно-технических документов,
- замены материалов и конструкций без согласования с Заказчиком;
- не обеспечения Подрядчиком качества работ;
- предоставления неполного пакета документов,
- предоставления пакета документов оформленного не надлежащим образом,
- не устранения дефектов в работах, выполненных Подрядчиком.
4.3.Подрядчик обязан:
4.3.1. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования оборудования, материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Контракту.
4.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране материалов, оборудования, изделий, строительной техники и другого имущества, результатов работы от начала работ и до их приемки Муниципальным заказчиком.
4.3.4. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, требованиям ГОСТ, СниП, техническим условиям, стандартам, санитарным нормам и другим нормативным документам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.5. Обеспечить качество используемых материалов, соответствие применяемого оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем требованиям ГОСТ, СниП, техническим условиям, стандартам. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за применение качественных, безопасных материалов и методов строительства. Все изменения по сметной документации, в том числе увеличение объемов и замена материалов, предусмотренных сметной документацией, возможна только по согласованию с Муниципальным заказчиком, но в пределах общей стоимости Контракта.
4.3.6. Все материалы, используемые Подрядчиком, должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иные необходимые документы, должны быть представлены Муниципальному заказчику за 10 (десять) дней до начала выполнения работ.
4.3.7. Согласовать с Муниципальным заказчиком передвижение сотрудников и транспорта во время выполнения работ в целях обеспечения лечебного процесса.
4.3.8. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, за свой счет.
4.3.9. Выполнить работы в полном соответствии с утвержденной сметной документацией, строительными нормами и правилами.
4.3.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим контрактом.
4.3.11. В трехдневный срок со дня приемки работ, вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком в течение 5 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ. Муниципальный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия их объема, качества, требованиям, изложенным в настоящем контракте.
5.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приеме выполненных работ (форма КС – 2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС-3)
5.3. В случае отказа Муниципального заказчика принять выполненные работы из-за обнаруженных недостатков, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ, с указанием на необходимые доработки, которые Подрядчик в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней (если специально не оговорен иной срок) с момента направления Муниципальным заказчиком мотивированного отказа устраняет своими силами и за свой счет, после чего Стороны возвращаются к процедуре подписания соответствующего Акта.
5.5. Приемка скрытых работ осуществляется до выполнения последующих работ с составлением актов освидетельствования этих работ.
5.6. Подрядчик извещает Муниципального заказчика за сутки до начала приемки, о готовности ответственных конструкций и скрытых работах и приступает к выполнению последующих работ только после приемки Муниципальным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Муниципального заказчика или он не был информирован об этом, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее.
5.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим контрактом, Муниципальный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
6. ГАРАНТИЯ
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, включая качество используемого строительного материала, комплектующих и крепежных элементов.
6.2. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев на работы с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ на весь объем выполненных работ. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Муниципальным заказчиком акта о приеме выполненных работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.4. В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) дней от составления акта Муниципальный заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно или с привлечением экспертной организации – независимого эксперта.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы за экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
6.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в установленные сроки, Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока. Размер такой неустойки составляет 0,1 % от стоимости контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.
7.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в 1 % от стоимости работ, подлежащих выполнению, которые были выполнены ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Муниципальным заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным в п. 4.3.4.. настоящего Контракта.
7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 1 % от стоимости работ которые были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Муниципальным заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ до момента исполнения обязательств Подрядчиком в надлежащем объеме.
7.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Муниципальный заказчик.
7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Муниципальным заказчик несет Подрядчик.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет 10 %, и предоставлено в форме ______________________________.
8.2. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Контракта в виде залога, указанные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту, в течение 30 дней после завершения Подрядчиком своих обязательств по Контракту и со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
В случае, если обеспечение настоящего Контракта представлено в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, то срок действия такой банковской гарантии должен включать в себя исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.
8.3. В случаях, если настоящий Контракт расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, обеспечение Контракта не подлежит возврату.
9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-хдневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения капитального ремонта и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе: изменения сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
10.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Амурской области, в установленном законодательством России порядке.
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1.Внесение изменений и дополнений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных Гражданских кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94- ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре муниципальных контрактов.
12.2.Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и регистрации в Реестре муниципальных контрактов.
12.3. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
12.4.Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
12.5.Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Муниципального заказчика.
12.6.Подрядчик несет ответственность по настоящему контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.8.При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде (направляют уведомления) в трехдневный срок.
12.9.Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими «Сторонами» и действует до обоюдного надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
12.10. Неотъемлемой частью настоящего контракта является локальная смета (Приложение №1).
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК»
Администрация Талданского сельсовета
Адрес: 676009,Амурская область,
Сковородинский район,
с. Талдан, ул. Лисина,46а.
e-mail: sovettaldan@gmail.com
л/с 03011036780 в отделении по
Сковородинскому району УФК
по Амурской области
р/с 40101810000000010003
в ГРКЦ ГУ Банка России г. Благовещенск
БИК 041012001
ИНН 2826001820
КПП 282601001
Глава Талданского сельсовета
_____________ А.В. Зиновьев
|
«ПОДРЯДЧИК»
|
М.П.
Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ ______ от _______________
С М Е Т А
№
|
Шифр, № норматива, код ресурса
|
Наименование работ
|
Ед изм
|
Количество
|
Сметная стоимость
|
На ед. изм
|
По данным
|
На ед. измерения
|
общая
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК»
|
«ПОДРЯДЧИК»
|
_________________ /___________/
« » ____________ 2013 год
М.П.
|
__________________/ _________/
« » ___________ 2013 год
М.П.
|
III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ведомость объемов работ
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Лисина с. Талдан
1.
|
Основание для производства работ
|
– Долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области в 2010-2017 годах».
|
2.
|
Место выполнения работ
|
Амурская область, Сковородинский район, с. Талдан, ул. Лисина
|
3.
|
Наименование объекта
|
Ремонт автомобильной дороги с. Талдан, ул. Лисина
|
4.
|
Исполнитель работ
|
По результатам аукциона
|
5.
|
Намечаемые мероприятия
|
Основные виды и объемы работ:
-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала объемом 5640 м2;
-Розлив вяжущих материалов объемом 3,38 т;
- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных объемом 5640м2;
-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать покрытие объемом 11280м2.
Работы ведутся в соответствии с нормативными документами:
- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»
- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 года № ОС-28/1270-ис) (Взамен ВСН 24-88 ”Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог”, Минавтодор РСФСР,1989г)
- ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»
- ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
- ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»
- ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»
- ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»
Требуемые работы для ремонта:
-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала;
-Розлив вяжущих материалов;
- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных;
-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать покрытие.
|
6.
|
Сроки выполненных работ
|
Начало: с даты заключения Сторонами контракта
Окончание: 31 августа 2013г.
|
IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Обоснование
|
начальной (максимальной) цены муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с. Талдан, ул. Лисина
|
Цена контракта выведена путем расчета, составленного на основании территориальных единичных расценок и представлена в виде локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1).
*
|
расчет стоимости начальной (максимальной) цены контракта составлен в текущих ценах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАЗДЕЛ V. ФОРМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
с. Талдан, ул. Лисина
1. Изучив Документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с. Талдан, ул. Лисина, а также применимые к данному открытому аукциону в электронной форме законодательство и нормативные правовые акты сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.
2. Мы согласны произвести работы на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с. Талдан, ул. Лисина, выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации об аукционе:
3. Срок выполнения всех работ, предусмотренных контрактом до 31 августа 2013 года с момента подписания сторонами Контракта.
4. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на выполнение ремонтных работ, в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок.
6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене контракта после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок.
2. СТРУКТУРА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
с. Талдан, ул. Лисина
1. Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (форма анкеты, приложение №1).
2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
3. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям: соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом торгов.
Приложение №1
к документации об аукционе
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
№ п/п
|
Наименование
|
Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником)
|
1.
|
Фирменное наименование Участника размещения заказа
|
|
2.
|
Организационно-правовая форма
|
|
3
|
Ф.И.О руководителя
|
|
4.
|
Почтовый адрес:
|
|
5.
|
Банковские реквизиты (ИНН, КПП, наименование банка, БИК, к/с, р/с)
|
|
6.
|
Телефоны участника (с указанием кода города)
|
|
7.
|
Факс участника (с указанием кода города)
|
|
8.
|
Адрес электронной почты Участника
|
|
9
|
Относится ли ваша организация к субъектам малого бизнеса (да. нет)
|
|
←
Вернуться в блок МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ И ТОРГИ ←